根据《建设工程施工合同（示范文本）》及相关法律规定，进度款支付逾期后承包人可停工的具体条件如下：
支付期限与暂停施工条件
发包人应在确认计量结果后14天内支付进度款，逾期7天内未支付时，承包人可发出催付款通知。
若发包人在收到催付款通知后7天内仍未支付，承包人可暂停施工。
法律依据
依据《民法典》第五百二十七条，发包人不按约定支付进度款，承包人可催告支付，催告合理期限内仍未支付的，可主张停工。
合同示范文本明确约定，逾期支付超过14天且未达成延期协议时，承包人可停工。
注意事项
停工前需向发包人发出书面催付款通知，明确支付期限及逾期后果。
若因发包人原因导致停工，承包人可主张工期顺延及违约金。
进度款逾期7-14天未支付且未达成延期协议时，承包人可依法停工。具体操作需以合同约定及实际催告情况为准。
物业投诉的高效处理是提升业主满意度的核心，而客服团队的专业性、响应速度和解决方案的针对性是关键亮点。 通过分析典型投诉案例，可总结出沟通技巧、流程优化和预防机制三大核心策略，既能化解矛盾，又能为物业品牌积累长期信任。 以噪音投诉为例，客服需第一时间核实情况，协调双方约定施工时间，并定期回访确保执行。数据显示，72%的业主对“24小时内响应+3天闭环解决”的流程表示满意
物业服务成功案例的核心价值在于通过专业管理、人性化服务和科技赋能，构建安全、舒适、智慧的社区环境，同时以情感联结重塑邻里信任。 以下是典型案例与关键要素分析： 专业化管理奠定基础 某高端小区通过24小时安保巡查、智能消防系统维护及绿化精细养护，实现零安全事故记录。电梯故障响应时间缩短至15分钟内，设备完好率保持98%以上，业主满意度达95%。这类案例证明
业主通过法律途径成功**物业的案例并不少见，关键点在于：1. 物业未履行合同服务（如保洁、安保缺位）2. 违规收费（擅自提高物业费或乱立名目）3. 公共收益不透明（如广告、停车费未公示）4. 重大安全隐患（消防设施失效等）。 以下是典型胜诉情形： 服务质量不达标 北京某小区因物业长期未清理垃圾、电梯故障频发，业主委员会起诉后，法院判决物业整改并退还20%物业费
物业投诉是业主维护自身权益的重要手段。以下是100种物业投诉方法，帮助您快速解决实际问题。 一、直接向物业公司投诉 书面投诉 ：准备详细的投诉信，包括问题描述、时间、地点及期望的解决方案。 电话投诉 ：拨打物业客服电话，直接反映问题。 线上投诉 ：通过物业公司官网或APP提交投诉。 现场投诉 ：前往物业办公室，与客服人员面对面沟通。 二、通过业主委员会投诉 召开业主大会 ：集体讨论物业问题
物业投诉处理需系统化、规范化的技巧，结合权威信息源整理如下： 一、投诉前充分准备 证据收集与整理 ：重点搜集物业公司未履行协议的证据（如合同条款、服务记录等），确保证据完整。 明确投诉依据 ：熟悉相关法律法规（如《物业管理条例》），为后续**提供法律支持。 二、规范投诉渠道与方式 书面投诉为主 ：通过书面形式提交投诉，明确投诉内容、时间、对象及诉求，便于存档和后续处理。 多部门协同
以下是物业投诉的几个经典案例分析，涵盖常见投诉类型及处理方式： 一、电梯故障与安全问题 案例 ：某小区电梯多次故障，维修人员响应迟缓，导致居民出行受阻。 处理方式 ：居民多次投诉后，物业应立即安排专业维修团队，并加强夜间巡逻和应急响应机制。若因物业失职导致安全隐患，需承担相应责任。 二、垃圾清理与环境卫生 案例 ：小区垃圾清理不及时，垃圾堆积影响卫生，引发居民不满。 处理方式
物业公司最怕业主投诉的八个问题包括： 服务质量差、设施维护不及时、卫生环境脏乱差、安保管理松懈、违规收费、服务态度恶劣、沟通不畅以及业主权益受损。 服务质量差 ： 物业公司的核心职责是提供优质的物业管理服务，包括日常的维修、清洁和维护等。如果业主频繁投诉服务质量差，如维修不及时、服务态度冷淡等，将直接影响物业公司的声誉和口碑。 设施维护不及时 ： 公共设施的正常运行是业主日常生活的基本保障
乱收费、消防违规、偷税漏税 物业最怕业主通过法律途径**胜诉的案例主要集中在以下领域，这些案例不仅对物业形成有效震慑，还推动了小区管理的规范化和透明化： 一、乱收费投诉胜诉案例 物业擅自提高收费标准 某小区物业未经业主同意擅自提高停车费，业主联合起诉后，法院判决物业恢复原收费标准，并赔偿损失。此案例凸显了物业收费需依法依规，否则将面临法律制裁。 物业拒绝提供收费凭证 业主因物业拒绝提供水电费
工程进度款每月上报时间通常为当月25日前（遇节假日需提前），监理方需在14天内完成审核，发包人则在28-60天内完成付款。 核心要点包括：① 严格的时间节点 确保资金流高效运转；② 多级审核机制 保障款项准确性；③ 逾期违约金条款 约束合同履行。 工程进度款上报需遵循合同约定的周期性流程。承包人应在每月25日提交截至24日的工程量报告，包含形象进度
通常情况下，进度款申请总监在收到完整、准确的申请资料后，会在3至5个工作日内完成审批。 审批流程概述 提交申请 ： 项目负责人或财务人员需准备并提交完整的进度款申请资料，包括但不限于合同、工程进度报告、已完成工作量证明等。 资料审核 ： 总监或其授权人员将对提交的资料进行审核，确保所有信息的准确性和完整性。 评估与决策 ： 总监将根据公司政策、项目预算和实际进度情况，对申请进行评估
进度款审核及支付时间主要依据合同约定和行业规范执行，具体如下： 一、审核时间控制 常规审核周期 三方确认：业主、监理、施工单位需在工程进度完成后14天内完成审核。 监理单位审核：通常需7天内完成初步审核，并提交业主确认。 复核流程：工程部、财务等部门需在收到支付申请后及时审核，部分流程需跨部门协同审批。 特殊节点要求 隐蔽工程签证需在下一道工序施工前完成审核。 合同未约定时
工程进度款审批时间要求如下： 收到施工单位报告后14天内完成审核 ，若未核实完工程量，则从第15天起，施工单位报告的工程量视为被确认，作为支付依据。 进度款支付比例 ：政府机关、事业单位、国有企业支付比例不得低于已完成工程价款的80%，部分省市甚至要求支付比例达到85%-90%。 逾期未审核的后果 ：发包人逾期审核即为认同工程量，需按约定支付进度款。 施工过程结算周期
根据权威合同条款及行业规范，进度款监理审核时间通常为 7天 ，具体流程如下： 基础审核周期 监理人应在收到进度款申请后的 7天内 完成初步审核，并将资料报送发包人。 合同条款差异 部分专用合同可能约定不同周期，例如： 有案例提到监理审核需 14天 （包含自收到申请后的总时长），但此为特殊约定，非通用规则； 另一低权威性来源提到“14天内完成审查”，但与高权威性条款冲突，需以合同为准。
14-28天 关于工程进度款支付审核期限的规定，综合相关搜索结果分析如下： 一、审核期限的基本规定 监理人审核时间 监理人应在承包人提交进度申请单及完整附件后 7个工作日内 完成审核（部分合同可能缩短至5个工作日）。 发包人审核与支付时间 若合同明确约定，发包人需在监理人审核通过后 7-14个工作日内 完成支付； 若合同未明确约定，则需参考行业惯例，通常为 14-28个工作日
根据权威信息，工程进度款支付时间规定如下： 核心结论 发包人应在承包人提交进度款申请后 14天内 完成支付，若逾期需协商延期并支付利息。 具体规定 支付申请与时间要求 承包人需在每个计量周期到期后 7天内 提交进度款申请，发包人应在 14天内 完成审核并支付。支付金额一般为工程价款的60%-90%。 预付款抵扣与结算 支付时需同时结算预付款，预付款抵扣金额与进度款同期进行。 逾期支付处理
工程进度款支付审批时间因合同条款和地区规定而异，主要分为以下两种情况： 合同约定优先原则 若合同对支付时间、比例等有明确约定，则按合同约定执行。例如： 施工类合同通常每月支付一次进度款； 部分合同规定审批周期为14天（如发包人收到申请后14天内支付）。 无合同约定时的通用流程 审核周期 ：一般需7个工作日（如城建局审核）或14天（如发包人审批）； 审批节点 ：包括监理、工程部、主管领导
